未在中国电力招标采购网（www.dlztb.com）上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件！
咨询电话：010-51957458
手 机：18811547188
联系人：李杨
QQ:1211306049
微信：Li18811547188
邮箱：1211306049@qq.com
来源：中国电力招标采购网
编辑：ggzy.gov.c
绥化经开区2022年产业孵化及配套基础设施建设项目（污水处理厂扩容改造工程）工程总承包招标公告招标编号：SZSG1200G2207130010010011. 招标条件本招标项目绥化经开区2022年产业孵化及配套基础设施建设项目（污水处理厂扩容改造工程）工程总承包已由绥化经济技术开发区经济发展局以绥经开经发呈〔2022〕8号 批准建设，项目业主为绥化经济技术开发区管理委员会，建设资金来自财政资金，项目出资比例为100%， 项目已具备招标条件，现对该项目的工程总承包进行公开招标。2. 项目概况与招标范围2.1建设 2.2建设规模：本?程设计规模 3.0 万 m?/d。2.2.1?处理构筑物：粗格栅提升泵房、事故调节池、?解酸化池、多段 A/O ?物池、?沉池、转盘滤池、中间提升泵站、前臭氧催化氧化池、磁混凝?效沉淀池、反硝化深床滤池、接触消毒池。2.2.2.污泥处理建构筑物：储泥池、污泥泵池、污泥深度脱?机房2.2.3.附属?产建构筑物：换热站及仓库、加药间及臭氧发?间、液氧站、??机房及配电间、???及消防?池、???及消防?泵房。2.2.4.附属?活建筑物：综合楼、?卫室及??。2.3项目投资估算：30601.70万元。2.4计划工期：项目建设期509日历天，项目预计2022年8月8日启动建设，2023年12月30日建设完成。2.4.1设计部分：计划工期自签订合同之日起 45 日历天内完成施工图设计；2.4.2 施工部分：总工期509日历天，项目计划开工时间2022年8月8日，计划竣工时间2023年12月30日建设完成。2.5招标范围：本项目招标范围及内容包括设计、施工、采购、测量、验收、移交、保修、场地准备及临时设施、保险、生产准备及开办、联合试运转等工作，具体内容包括但不限于以下内容：2.5.1 设计部分：包含但不限于初步设计、方案设计、施工图设计、竣工图编制、施工配合服务等；2.5.2 施工部分：包含但不限于完成项目实施阶段工程建设，直至工程竣工验收、按规范及政府规定的各项专项验收、项目移交(交钥匙)、工程竣工验收备案、缺陷保修等。2.6最高投标限价：26918.83万元。2.7质量标准：合格3. 投标人资格3.1 本次招标要求投标人须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的法人，具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级（含三级）及以上资质；同时具备建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或市政行业（排水工程）专业乙级设计及以上资质，有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力。3.2本次招标接受联合体投标。投标人以联合体形式投标的，联合体各方应在投标前签 订共同投标协议，明确联合体牵头人（本次招标要求联合体牵头人必须为施工单位）和各方权利义务及分工，组成联合体的单位不超过两家。联合体中各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一合同段中投标。联合体内分工相同且由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。由牵头人登录系统 工程总承包项目经理可以兼任本项目施工负责人。(工程总承包项目经理必须是本单位缴纳职工基本养老保险的在职人员，提供连续3个月(2022年3月（包含3月）至今)本单位为其缴纳职工基本养老保险的有效证明。3.3.2设计负责人要求：具备国家注册公用设备工程师（给水排水）执业资格；3.3.3施工负责人要求：具备一级建造师注册证书 (市政工程专业) 及有效的安全生产考核合格证书。3.3.4拟投入本项目的施工项目其他班子成员：技术负责人1人(具备中级以上职称、市政工程相关专业)、施工员2 人(具备施工员岗位证书、市政工程相关专业)、质量员 2人(具备岗位证、市政工程相关专业)、安全员不少于 3人(具备有效的安全生产考核C证)。项目管理机构其他人员(市政工程相关专业)：按照《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程项目管理机构人员配置管理暂行办法》(黑建规范[2020]8 号)文件规定，以不低于文件规定的“市政基础设计工程施工管理人员数量配备标准（以工程造价划分）”人员数量，否则其投标将被否决。投标人也可以根据项目管理需要增加岗位或人员。投标人须承诺拟派的项目管理机构人员均为本单位在职人员；（我省房屋和市政工程在使用"省建设工程招投标监管系统"进行投标或直接发包过程中只对施工单位项目管理机构的项目负责人进行系统管理，项目管理机构的其他人员后续到"省施工现场信息化管理平台"进行系统管理）3.4信誉要求：存在下列情况的不得进行投标。（1）未被相关部门列入企业经营异常名录和重大税收违法案件当事人名单（以"信用中国"网站查询为准，投标文件内提供查询结果截图）；（2）未被司法机关列入失信被执行人名单（投标文件内提供“中国执行信息公开网”网站截图，截图须体现查询结果）。（3）投标人、法定代表人、拟派项目经理近三年（近三年是2019年1月1日至本项目招标公告登记时间止），如有行贿犯罪行为【本次招标所称"行贿犯罪行为"是指各级人民法院判决书中（以中国裁判文书网公布的为准，投标文件内提供查询结果截图）有判决投标人或其法定代表人或拟派项目经理犯行贿罪的情形】，其投标将被否决。 3.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效。3.6技术成果经济补偿：不补偿。3.7其他要求：本项目采用资格后审方式、主要资格审查标准、内容等详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。4.