国家电投集团贵州金元股份有限公司2022年度第8批(三) (火电)集中招标第二次招标公告

1.

01茶园电厂燃料部2号汽车衡改造

茶园电厂燃料部2号汽车衡改造项目（包括安装汽车衡，汽车衡基础施工等项目），后续安装所需设备、材料由投标方负责。汽车衡设备为梅特勒-托利多、富林泰克、赛多利斯三个品牌之一，包括现场勘测、相关系统及其附属设备的制造供货、运输、仓储、原有设备拆除（由招标方负责拆除）（包括影响施工设备等的移位及恢复）、设备安装、调试、技术服务、培训、试运行及售后服务等。

合同签订后1个月内完成供货，施工工期为接招标方通知后30日内完成。

1000

2.

02茶园电厂1、2号机组原煤仓料位计改造

1、2号机组磨煤机原煤仓料位计24台（德国J-CONTROL、德国UWT、美国Som-Tek，三选一）。包括相关系统及其附属设备的制造供货、运输、仓储、设备安装、调试、技术服务、培训、试运行及售后服务等。

合同签订后30日内完成供货，施工工期按招标方检修工期完成。

1000

3.

03黔北电厂4号机组ETS、METS控制系统升级改造

招标范围：黔北电厂4号机组ETS、METS控制系统升级改造，此次ETS、METS控制系统改造是将原PLC控制系统更换为DCS分散控制系统，并与黔北电厂4号机组现有的DCS控制系统实现一体化无缝联接。本工程包括相关系统及其附属设备的勘测、设计、制造、检验、运输、原有设备拆除并搬运至业主指定的地点、新设备安装、调试、技术服务、培训、试运行及整套系统的性能保证和最终交付投产等；整个工程改造过程中的所需控制设备和附属设备等均由投标人负责。具体内容详见招标文件第五章“发包人要求”。

合同签订后10天，所有黔北电厂4号机组ETS、METS控制系统升级改造设备需具备交付条件，承包人接发包人书面通知后7天内送货至发包人指定地点，具备施工条件后15天内完成改造工作。

1000

4.

04黔北电厂制冷设备检修维护

本次招标范围为：黔北电厂制冷设备(空调、冷冻式干燥机)的主机、管路、系统的维护保养、检修。含临修、抢修、日常维修、定期维护保养、安全环保整改及小型改造工作（不包含脚手架的搭设及拆除）。

36个月。

1000

5.

07贵州金元2022年度氨水集中采购

贵州金元7家火电厂（鸭溪电厂、茶园电厂、黔北电厂、纳雍电厂、黔西电厂、习水电厂、金能工贸）氨水的供货、运输等相关服务，预估采购数量约37000桶。

合同供货期一年；常规3个工作日达到甲方生产现场，对紧急需求按甲方通知要求交货，除生产发生异常紧急需求等特殊情况外，原则上甲方提前7天通知乙方。

1000

1.

01茶园电厂燃料部2号汽车衡改造

（1）基本资格要求：
1．投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。
2．投标人营业范围应符合本标段招标内容。
3．经营状况良好，具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力。
4．具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。
5．最近三年内没有发生骗取中标、严重违约及因投标人自身的原因而使任何合同被解除的情形，在 公司《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录。
6．本项目不接受联合体投标、不允许分包或转包。
7．信誉要求：未被最高人民法院在“信用中国”网站 中列入失信被执行人名单。
8.若不同投标人在同一标段上传电子投标文件的IP

2.

02茶园电厂1、2号机组原煤仓料位计改造

（1）基本资格要求：
1．投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。
2．经营状况良好，具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力。
3．具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。
4．最近三年内没有发生骗取中标、严重违约及因投标人自身的原因而使任何合同被解除的情形，在 公司《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录。
5．本项目不接受联合体投标。接受生产厂家或其代理商投标，代理商投标必须提供生产厂家的授权代理资格证明文件。
6．信誉要求：未被最高人民法院在“信用中国”网站 中列入失信被执行人名单。
7.若不同投标人在同一标段上传电子投标文件的IP

3.

03黔北电厂4号机组ETS、METS控制系统升级改造

（1）基本资格要求：
1．具有独立订立合同的资格；
2．投标人具有完善的质量保证体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书。
3．投标人若为经销商，需提供生产厂家出具的授权经销证明文件，且生产厂家应具有完善的质量保证体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书。
4．经营状况良好。
5．近36个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；
6．单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。
7．施工部分允许分包，不允许转包。
8．本工程不接收联合体投标。
9．投标人不得存在下列情形之一：（1）被最高人民法院在“信用中国”网站 中列入失信被执行人名单。
7．若不同投标人在同一标段上传电子投标文件的IP