2023年通辽2×350MW智慧热电联产机组项目“警企共建 ”警务室建设工程招标公告

序 号

标段名称

招标范围

工期或服务期

文件价格

(元)

1 

 D59-01 通辽 2 ×350MW 智慧热电联产 机组工程第二批辅机离 相封闭母线、6kV 共箱母 线(含交直流励磁母线) 采购项目

1、离相封闭母线

螺栓紧固的导体或外壳的接触面 镀银；单相、环氧树脂浇注绝缘电 压互感器，额定电压 20kV；F 级绝 缘，B 级温升，第一、二、三组均 为全绝缘；无间隙金属氧化锌避雷 器，额定电压 25kV，持续运行电压 20kV，标称放电电流 5kA；干式、 单相、F 级绝缘接地变压器，高压 侧 额 定 电 压 20kV ，  电 压 比 20/0.23kV(100V 处有抽头)；浇注 绝缘户内型电流互感器，电流比 10/1A，准确等级 0.5/10P10。
2、6kV 共箱母线(含交直流励磁母 线)

母线导体采用绝缘铜排，普通共箱 母线额定电流 3150A，交流励磁共 箱母线额定电流 4000A，直流励磁 共箱母线额定电流 4000A，自冷冷 却方式，额定频率 50Hz，动稳定电 流 100kA。

 交货时间暂定为 2023 年 11 月 30 日，具体交 货日期在合同签订时 进行明确。招标方有权 根据实际工作需要对 具体交货时间进行调 整，投标方必须无条件 配合，并不因此增加任 何费用。

 1000

2

D59-02通辽 2 ×350MW 智慧热电联产 机组项目智慧电厂建设 咨询服务项目

投标方全过程参与通辽 2 ×350MW 智慧热电联产机组项目智 慧电厂建设相关项目的全过程技 术咨询服务工作，包括但不限于实 施阶段智慧电厂总体策划及实施 方案的评审、参与初步验收及竣工 验收、总体评价鉴定、智慧电厂方 面培训、智慧电厂相关标准的研究 并形成相关知识产权成果、指导成 果申报等方面的工作。

服务期限：760日历天。

1000

3

D59-03 通辽 2 ×350MW 智慧热电联产 机组项目“警企共建”警 务室建设工程

1.投标人负责警务室的地质勘察、 设计、施工、装饰，满足生活用水、 排水、采暖、消防、用电、通讯、 网络等使用功能。              2.投标人负责警务室外的硬化地 坪设计、施工，标志、标识、标牌、 围栏的制作与安装；室外照明的设 计与施工；警务室周围土地的绿化 设计、施工(包括：草池、花池砌 筑，场地平整) 。              3.投标人负责警务室内办公、值班 用物品(包括：空调、电热淋浴器、 卫生洁具、洗漱台、洗漱盆、拖布 池等) 购置与安装。            4.投标人负责现场文明施工、安全 防护、隔离等措施落实，负责现场 卫生清理与保持。              5.投标人提供本工程所需的各类 工器具、运输工具、车辆等。

计划工期： 75  日历天。 最终以发包人通知开 工日期为准。发包人可 根据工程情况对实际 工期进行调整，投标 人无条件按发包人调 整的工期计划执行。

1000

4

D59-04 通辽 2 ×350MW 智慧热电联产 机组项目性能试验

通辽 2×350M 智慧热电 联产机组及辅助系统性能考核验 收试验及相关技术服务，主要内容： 2 台 350MW 超超临界直接空冷燃煤 火电机组主设备及主要辅助设备 的效率、能耗、排放等主要指标考核验收试验。具体范围详见《性能 试验项目》

服务期限：机组 168 后 365 天内。

1000

序 号

标段名称

资格要求

1

D59-01 通 辽 2 × 350MW 智 慧热电联产 机组工程第 二批辅机离 相封闭母线、 6kV 共 箱 母 线(含交直流 励磁母线)采 购项目

(1) 通用资质要求：

1) 投标人应该具备独立订立合同的资格；

2) 信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信 企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入 失信被执行人名单；

③未被列入供 应商不良行为记录名单；

3) 具有完善的质量管理体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；提供 证书扫描件或复印件全国认证认可信息公共服务平台可 查) ；

4) 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

5) 近 36 个月内不存在骗取中标的情形。

(2) 专项要求：

1) 不接受联合体投标；

2) 不接受代理商投标；

3) 业绩要求：投标人近 8 年内(自2015 年 1 月 1 日至开标前一日，以合同签 订时间为准) ，在国内至少具有 3 个火电项目的20kV 电压离相封闭母线或 6kV 共箱母线设备成功投入运行业绩。须提供证明满足投标资格的合同文件的复印 件(包括封面、主要参数页、签字页等) 、投运证明，并提供用户单位、生产 /投产日期及联系方式。

2

D59-02 通 辽 2 × 350MW 智 慧热电联产 机组项 目智 慧电厂建设 咨询服务项

目

(1) 通用资质要求：

1) 投标人应该具备独立订立合同的资格；

2) 信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信 企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入 失信被执行人名单；

③未被列入供 应商不良行为记录名单；

3)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

5)近 36 个月内不存在骗取中标的情形；

7)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投 标。

(2) 专项资质要求：

1) 近 5 年内(2018 年 1 月 1 日至开标前一日) ，应具有火电机组的智慧(智 能) 电厂咨询服务或技术研发或项目实施相关业绩 2 个及以上(提供中标通知 书，合同复印件首页、主要内容页、签字页) 。

3

D59-03 通 辽 2 × 350MW 智 慧热电联产 机组项目“警 企共建 ”警 务室建设工 程

(1) 通用资质要求：

1) 投标人应该具备独立订立合同的资格；

2) 信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信 企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入 失信被执行人名单；

③未被列入供 应商不良行为记录名单；

3)具有完善的质量管理体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书，提供证 书扫描件或复印件(全国认证认可信息公共服务平台可 查) ；

4)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

5)近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料；

6)近 36 个月内不存在骗取中标的情形；                              7)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投 标。

(2) 专项资质要求:

1) 具有安全生产许可证，提供证书扫描件；  (提供证书核验方式，如未提供 核验方式，查询不到按无效处理)

2) 具有住房和城乡建设部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上等级的 资质证书，提供证书扫描件(提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不 到按无效处理) ；

3)业绩要求：投标人近 5 年内(2018 年 1 月 1 日至开标前一日) ，应具有房 屋建筑工程的竣工业绩 2 个及以上；以上业绩须提供合同复印件或扫描件(含 首页、工程范围页、签字盖章页) 。如投标人提供材料不完整、不真实、不符 合招标文件要求，发包人有权否决其投标；

4)项目经理资格：应具有二级及以上注册建造师资格，具有安全生产考核合格 证书(B 证) ，近五年(2018 年 1 月 1 日至投标截止之日(以合同签订时间为 准) 具有 1 项及以上在已完成的建筑工程中担任项目经理及以上职务的履历并 提供证明材料，提供劳动合同复印件和社保证明复印件。(资质证书应提供核 验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理)

4

59-04 通 辽 2 × 350MW 智 慧热电联产 机组项 目性 能试验

(1) 通用资质要求：

1) 投标人应该具备独立订立合同的资格；

2) 信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信 企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入 失信被执行人名单；

③未被列入供应商不良行为记录名单；

3) 具有完善的质量保证体系(质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理 体系) ，通过第三方认证审核，并获得认证证书；提供证书扫描件或复印件  (全国认证认可信息公共服务平台可查) 。           4)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

5) 近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料；

6) 近 36 个月内不存在骗取中标的情形；

7) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段 投标。

(2) 专项要求：

1) 资质要求：

①投标人具有具有中国电力建设企业协会颁发的电力工程调试单位电源工程 类一级(或甲级) 资质等级证书；  (提供证书核验方式，如未提供核验方式， 查询不到按无效处理)

②具有中国国家认证认可监督管理委员会颁发的计量认证证书(CMA) 或检验 测试机构资质认定证书(CMA)  (提供证书核验方式，如未提供核验方式，查 询不到按无效处理) 。

2) 业绩要求：近 5 年(2018 年 1 月 1 日至开标前一日) 应具有 6 台 350MW 及 以上超临界火电机组性能试验业绩，须提供合同复印件或扫描件(含首页、服 务范围页、签字盖章页) 。