项目资金来源：企业自筹。项目已具备招标条件，现进行公开招标。2．项目概况与招标范围2.1 项目概况项目地点：北京市海淀区海淀南路 32 号。2.2 招标范围序号标段名称招标范围工期要求文件价格（元）1装修装饰工程图纸和清单范围的所有项目，详见招标文件计划工期 75 天机电工程图纸和清单范围的所有项目，详见招标文件计划工期 45 天信息化建设工程图纸和清单范围的所有项目，详见招标文件计划工期 21 天办公家具采购图纸和清单范围的所有项目，详见招标文件计划工期 10 天，详见招标文件1000注：以上为参考参数和数量,具体参数、数量及招标范围以招标文件为准。
3．投标人资格要求序号标段名称资格要求1装修装饰工程（1）资质要求：1）具备独立订立合同权利的法人资格；2）具备有效的安全生产许可证；3）具有国家建设主管部门核定的建筑装修装饰工程专业承包一级及以上资质；（2）财务要求：经营状况良好，近 3 年内至少两年盈利；（3）信誉要求：1）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；2）未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；（4）业绩要求：近 3 年内至少有 3 个及以上类似项目（装修项目金额在 400 万或装修面积 2500 平方米以上）的施工合同完工业绩；（完工业绩应包含：合同首页、签字盖章页、主要工作内容页、验收证明或业主证明）（5）项目经理资格：必须持有建筑工程专业二级（含）以上建造师注册执业证书；同时具有安全生产考核合格证书（B 本）；(如外地企业参加本项目投标，项目经理具有建筑工程专业一级建造师注册执业证书并已办理进京备案)（6）其他要求：1）投标人须通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证。2）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；3）在近 3 年内不存在重大安全事故，或在近 3 年内不存在两次及以上较大安全事故，或在近 1 年内不存在较大安全事故；4）在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形；5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。2机电工程（1）资质要求：1）具备独立订立合同权利的法人资格；2）具备有效的安全生产许可证；3）具有国家建设主管部门核定的机电工程施工总承包叁级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质；（2）财务要求：经营状况良好，近 3 年内至少两年盈利；（3）信誉要求：1）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；2）未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；（4）业绩要求：近 3 年内至少有 3 个及以上合同金额在 200 万元以上类似项目的施工合同完工业绩；（完工业绩应包含：合同首页、签字盖章页、主要工作内容
招标公告3标段名称资格要求页）（5）项目经理资格：必须持有机电工程专业二级（含）以上建造师注册执业证书；同时具有安全生产考核合格证书（B 本）；(如外地企业参加本项目投标，项目经理具有机电工程专业一级建造师注册执业证书并已办理进京备案)（6）其他要求：1）投标人须通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证。2）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；3）在近 3 年内不存在重大安全事故，或在近 3 年内不存在两次及以上较大安全事故，或在近 1 年内不存在较大安全事故；4）在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形；5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。3信息化建设工程一、基本资质要求：1、具有独立订立合同的法人资格，能够独立承担民事责任。2、没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态，具有良好的银行资信和商业信誉，经营状况良好，并提供近三年合法有效的财务审计报告。3、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目的投标。4、最近三年内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情况。5、与招标人在类似项目历史合同履行上无不良行为记录，银行资信和商业信誉良好，企业未处于被《国家企业信用信息公示系统》列入经营异常信息或严重违法失信企业名单（黑名单）信息。没有被人民法院列为失信被执行人,提供“信用中国”网站或“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台的查询截图。6、具有完善的质量保证体系，必须持有国家认定的有资质机构颁发的质量管理体系认证证书。7、报价人不得与采购人或其他公司所属单位存在重大恶性法律纠纷。8、本项目不接受联合体报价。二、专项资质要求：1、投标人供货设备应为成熟的产品，近 3 年内（2019 年 5 月 1 日后签订合同）具有至少 2 个弱电项目或音视频会议系统项目业绩（提供合同等业绩证明文件）。2、项目负责人：具有 5 年以上的现场安装调试经验。4办公家具采购（一）基本资格要求1．投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格，有能力提供招标货物的国内制造商，本项目招标不接受代理商、联合体投标。
标段名称资格要求2. 投标人必须通过国家认定机构颁发的：质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证；3. 最近三年内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情况。4. 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态，具有良好的银行资信和商业信誉，经营状况良好，并提供近三年合法有效的财务审计报告。5. 投标人与招标人不存在现实的或潜在的利益冲突。6. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目的投标。7.与招标人在类似项目历史合同履行上无不良行为记录，银行资信和商业信誉良好，企业未处于被《国家企业信用信息公示系统》列入经营异常信息或严重违法失信企业名单（黑名单）信息。没有被人民法院列为失信被执行人,提供“信用中国”网站或“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台的查询截图。（二）专项资格要求1.业绩要求：近三年（2019 年 5 月 1 日至本项目投标截止之日）具有不少于 5 个 500万元以上（包含）的同类项目已完供货业绩（需提供合同相关页：合同首页、合同金额页、成交日期页、大签页复印件，业绩表中应注明项目单位、联系人及联系方式）；2.项目负责人：具有 5 年以上的现场安装调试经验；3.环保认证：投标人获得“中国环境标志产品认证”（十环认证)和 CQC 中国环保产品认证证书，并在有效期内。4．招标文件的获取4.1 招标文件发售方式本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者，请于购买招标文件时间内进入客户端报名参与购买招标文件，不接受现场购买。4.2 招标文件发售时间2022 年 05 月 31 日至 2022 年 06 月 08 日 18 时（北京时间）。热线服务：上午 9:00～11:30，下午 13:30～17:30（法定节日除外）。
4.3 招标文件价格购买招标文件需支付招标文件工本费，招标文件价格详见《招标范围》。招标文件自愿购买，一经售出，费用不退
备注：公告查询以电力招标采购网www.dlztb.com为准！本网站为经营性收费网站。您的权限不能浏览详细内容,非正式会员请联系办理会员入网注册事宜，并缴费成为正式会员后方可查看详细的招标公告或报名表格等！为保证您能够顺利投标，具体要求及购买标书操作流程以公告详细内容为准
联系人：王 清
电话：010-52883525
手机：13522854862 18810099894
微信号：13522854862
QQ:2354340029(添加备注：单位名称+联系人+手机号）
邮箱：wangqing291723@163.com
电力招标采购网由工业和信息化部和北京市工商局等部门批准的专业从事电力系统招标采购和在线贸易的电子商务平台，经营性备案证号(京ICP证070736号,工商注册号：010202008042900014）我公司是唯一获得商标管理局网站名称商标的行业网站，18年的专业服务，成就行业领导品牌