兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司宿舍楼项目总承包(EPC)公开招标公告

兖州煤业鄂尔多斯能化 宿舍楼项目总承包（EPC）

公开招标公告

1、招标条件

本招标 项目已具备招标条件，现对兖州煤业鄂尔多斯能化 宿舍楼项目总承包（EPC）进行公开招标。

2、工程概况与招标范围

2.1 项目

2.2 项目编号：SNZB-EEDS-D20227-2058

2.3工程概况：

本项目为石拉乌素、营盘壕、转龙湾煤矿宿舍楼（EPC），统招分签。

⑴内蒙古昊盛煤业 石拉乌素煤矿宿舍楼项目隶属于内蒙古昊盛煤业 ，位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗境内，行政区划隶属札萨克镇门克庆嘎查管辖。项目位于石拉乌素煤矿工业广场生活区南部。内容包括新建9#宿舍楼以及相关的室外配套工程。9#宿舍楼位于现有生活区救护队综合楼东侧，地上14层，建筑面积约28829㎡。建设完成后，新增宿舍625间。室外配套工程包括：设备用房、消防泵房、换热站、消防水池等建构筑物，其中，设备用房建筑面积234㎡，消防泵房建筑面积90㎡（地上45，地下45），换热站建筑面积187㎡，消防水池为300m3。系统工程包括：10/0.4kV变、配电系统；动力系统；照明系统；防雷保护、安全措施及接地系统；综合布线系统；视频监控系统；火灾自动报警系统；消防电源监控系统；电气火灾监控系统；室内外生活给水系统；室内外排水系统；室内外消防供水系统；采暖系统；通风系统；防排烟系统等。室外工程包括：室外道路、场地硬化、铺砌、绿化、供电线路、综合管沟等工程。

⑵营盘壕煤炭 营盘壕煤矿宿舍楼项目隶属于营盘壕煤炭 ，位于营盘壕煤矿位于内蒙古自治区鄂尔多斯市西南部乌审旗境内，纳林河矿区中部，行政区划隶属乌审旗嘎鲁图镇管辖。项目位于营盘壕煤矿工业广场内。内容包括新建8#、9#宿舍楼、新建联合泵房、新建消防水池、换热站扩建等及相关的室外配套工程；8#、9#宿舍楼位于现有6#、7#宿舍楼北部，均为地上11层，8#、9#宿舍楼单体建筑面积约15607.28㎡，总建筑面积约31214.56㎡。建设完成后，新增宿舍652间。室外配套工程包括：联合泵房建筑面积140㎡。换热站扩建建筑面积140㎡。消防水池有效容积为350m3。系统工程包括：10/0.4kV变、配电系统；动力系统；照明系统；防雷保护、安全措施及接地系统；综合布线系统；视频监控系统；火灾自动报警系统；消防电源监控系统；电气火灾监控系统；室内外生活给水系统；室内外排水系统；室内外消防供水系统；采暖系统；通风系统；防排烟系统等。室外工程包括：室外道路、场地硬化、铺砌、绿化、供电线路、综合管沟等工程。

⑶鄂尔多斯市转龙湾煤炭 转龙湾煤矿宿舍楼项目隶属于鄂尔多斯市转龙湾煤炭 。转龙湾煤矿位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗境内，行政区划隶属纳林陶亥镇管辖。项目位于转龙湾煤矿工广区西部生活区。内容包括新建7#宿舍楼项目、救护队楼改造、新建换热站及设备间、喷淋水池、喷淋泵房等以及相关的室外配套工程。7#宿舍楼建筑面积16165.80㎡。救护队办公楼扩建建筑面积274.51㎡。换热站及设备间建筑面积224㎡。清水泵房扩建建筑面积70㎡。喷淋泵房建筑面积160㎡。喷淋水池为地下水池。系统工程包括：10/0.4kV变、配电系统；动力系统；照明系统；防雷保护、安全措施及接地系统；综合布线系统；视频监控系统；火灾自动报警系统；消防电源监控系统；电气火灾监控系统；室内外生活给水系统；室内外排水系统；室内外消防供水系统；采暖系统；通风系统；防排烟系统等。室外工程包括：室外道路、场地硬化、人行道铺砌、绿化、供电线路、综合管沟等工程。

2.3.1电源条件

石拉乌素电源：招标人只指定临时用电的接口，不负责将临时用电接入施工区域内，由投标人自行接至施工现场并承担电费；相关接电的手续和临时用电的设备、设施均由投标人自行解决，并承担产生的费用，相关费用由承包人纳入报价并承担相关责任。

营盘壕电源：建设单位提供电源接口，由中标单位自行接至施工现场，由建设单位计量，在月度工程款中扣除。

转龙湾电源：发包人提供电源接口，由承包人自行接至施工现场，按表计量并承担相关费用。电价依据电力公司收费标准执行。

2.3.2水源条件

石拉乌素水源：施工用水、通讯线路招标人不指定接口，由投标人根据现场情况，自行解决，取水手续、施工用水设施、设备由投标人自行解决，相关费用由承包人纳入报价并承担相关责任。

营盘壕水源：建设单位提供水源接口，由中标单位自行接至施工现场，由建设单位计量，在月度工程款中扣除。

转龙湾水源：发包人提供施工用水源接口，由承包人自行接至施工现场，并承担相关费用，水免费提供给承包人使用。

2.4 招标范围：包括项目的设计（施工图、竣工图计）、勘察、施工图设计、消防设计专篇、场地准备及临时设施、避雷测试、消防验收、采购（不含除电视机、家器具）、施工、房屋移交、及其他技术服务等工作内容。实现设计、采购、施工、移交各阶段工作的合理交叉与紧密融合，并对工程的安全、质量、进度、造价、移交全面负责。具体承包范围描述如下：

2.4.1设计

本项目的施工图设计以招标人提供的招标文件、技术规格书、可行性研究报告（代初步设计）和招标人提供的图纸、技术资料等为基础（以上资料描述不一致的，按照标准高的执行），包括招标文件、技术规格书、可行性研究报告（代初步设计）涵盖的所有内容的施工图设计和部分建筑物的效果图设计。投标人设计的施工图，必须符合国家标准和行业规范，满足安全、消防、环保、节能等专项设计的设计规范。招标人的设计标准只能高于招标人提供的招标文件、技术规格书、可行性研究报告（代初步设计）、图纸等技术资料要求的设计标准。低于招标人要求的设计标准的，招标人有权对投标人的投标文件按照废标处理。即使招标人中标后，若发现中标人设计的标准低于招标人要求的设计标准，招标人有权要求投标人按照招标人要求的设计标准施工，并不增加任何费用。

投标人设计的施工图需要报相关部门审查的，投标人自行办理相关审查事宜，并承担相关费用。主要设计内容如下：

⑴总平面图设计：投标人按照招标人提供的总平面图实施场平工程，不得更改招标人提供的总平面的设计内容，确需对总平面调整的，需在递交投标文件前，向招标人发出书面的变更请求，经招标人同意后，变更总平面设计，未经招标人同意，擅自修改总平面布局，招标人有权对投标人的投标文件按照废标处理。

⑵建筑设计：9#宿舍楼的建筑、结构、水、暖、电的施工图设计必须以可行性研究报告（代初步设计）中的图纸为基础。投标人设计的施工图不得改变招标人提供的图纸的平面布局，立面设计、建筑高度、建筑造型。确需对平面布局，立面设计、建筑高度、建筑造型调整的，需在递交投标文件前，向招标人发出书面的变更请求，经招标人同意后方可变更，未经招标人同意，擅自修改的，招标人有权对投标人的投标文件按照废标处理。 投标人除提供施工图纸外，需提供单体建筑的正立面、侧立面、透视图（含2面）的效果图，效果图必须真实反应施工图的立体效果。

⑶室外工程：包括室外强电、弱电、照明、监控、供暖、供水、排水、综合管沟、场内道路、绿化等工程，招标人以投标人提供的图纸为基础，进行设计细化，设计标准只能高于招标人提供的图纸和相关技术要求的设计标准。

2.4.2采购

负责该总承包项目所有的设备、材料采购工作；负责设备、材料的催交、运输以及运抵现场后的接收、检验、保管等工作；所有进场设备、材料的质量标准必须满足招标人相关技术文件和相关标准、规范的要求，对进场设备、材料严格按照相关质量验收规范进行检验和验收，并承担相关检验费用。

2.4.3施工

完成招标人提供的技术规格书、可行性研究报告（代初步设计）涵盖的所有的永久工程的施工，以及为完成永久工程实施的临时工程的施工，并承担产生所有的费用。施工过程中严格按照相关施工、验收标准、规范组织施工，施工质量达到“优良”标准，施工现场达到文明工地标准，同时满足智慧工地的要求：需包括劳务实名制管理、噪音环保扬尘监测、施工现场视频监控等智能系统。

2.4.4房屋移交

投标人将该项目建成后，负责将该项目移交给建设方，因房屋的设计、施工质量问题，导致项目无法移交，投标人承担所有的责任，并按照合同约定，扣除相应的款项。

2.4.5其他技术服务费

包括工程详细勘探测量费（地基处理、基础形式设计所依据的地质资料和岩（土）层分布及分层承载力由发包方提供相近相邻建筑物初步地质资料，总包单位中标后对建筑物范围内地质情况进行详细勘探，出具详细《岩土工程勘察报告》，并对投标设计方案中地基处理和基础形式加以修正补充，地勘费用和所修正的地基处理，基础再设计在EPC总承包费中包干使用）、消防设施检测验收费、避雷测试费、场地准备等费用。

（具体内容详见技术规格书）

2.5建设工期：

石拉乌素宿舍楼建设工期21个月（含施工准备期），开工日期以实际开工时间为准；

转龙湾煤矿宿舍楼建设工期20个月（含施工准备期），开工日期以实际开工时间为准；

营盘壕煤矿宿舍楼建设工期22个月（含施工准备期），开工日期以实际开工时间为准。

2.6建设

本次招标共计1个标包，见下表。投标人应对所选标包进行整体投报，不允许仅对标包内部分内容进行投报。具体要求详见招标文件。

3、电子平台注册

本项目通过 电子招标采购平台（ ）进行电子化招标。有意参加并符合条件的投标人，尚未注册成为 电子招标采购平台正式用户的，需先登录 电子招标采购平台进行电子注册、经验证通过并办理CA数字认证证书后方能参与招标活动。注册需携带资料请详见平台门户网站“投标人操作指南”。

4、投标人资格要求

4.1独立投标：投标人必须为中华人民共和国境内注册的、具有独立法人资格的一般纳税人企业。

4.2联合体投标：联合体双方应是在中华人民共和国境内依照《中华人民共和国公司法》注册的具有一般纳税人资格的独立法人。双方必须签订联合体协议，牵头单位由施工单位承担，牵头单位具有工程总承包资质。联合体中标的 ，联合体各方应当共同与建设单位签订工程总承包合同，就工程总承包项目承担连带责任。

4.3具有建筑工程施工总承包壹级及以上资质，建筑工程行业设计甲级及以上资质，并应当具有相应的项目管理体系和项目管理能力、财务和风险承担能力，以及与发包工程相类似的设计、施工或者工程总承包业绩。

4.4具有合格有效的企业安全生产许可证。

4.5拟委派的项目经理应具有国家注册执业资格，施工负责人应具有建筑工程专业一级注册建造师资格，设计负责人应具有一级注册建筑师资格，项目经理具有工程总承包管理经验。

4.6法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时投标。

4.7具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

4.8未被列入投标人黑名单。近五年内未被各级人民法院网站列入失信被执行人名单，在信用中国、全国建筑市场监管公共服务平台、各级政府地方 平台、军队采购网等官方网站公示信息中，不存在黑名单限制、提供虚假材料骗取中标、围标、串标、转借或挂靠资质、重大工程质量事故、拒不执行法院判决等不良行为记录和违法违规信息（需在投标文件中附信用查询）。

4.9本项目接受联合体投标，联合体成员最多不超过两家。

注：本项目实行资格后审，投标人从招标代理机构处得到招标文件，不代表通过资格审查。以上资料需提供原件扫描件，招标人保留签订合同查验原件的权利。

5、业绩要求

2017年1月1日以来具有同类型规模项目工程施工业绩，单个项目合同额度不低于6000万元人民币，工程质量达到合格。工程合同证明材料要包含合同封皮、工程内容、合同签订页。投标人必须保证所提供的工程合同、验收证明材料的真实性，如发现或被投诉提供虚假业绩证明的，一旦查实，取消投标资格并承担相应损失，招标人保留查验合同原件的权利。

6、招标文件的获取

6.1潜在投标人 招标人/招标代理机构不提供任何纸质招标文件。招标代理机构允许下载招标文件时，即视为招标文件己经售出。除招标人或招标代理机构的原因外，招标文件一经售出，恕不退款。

6.2潜在投标人

6.3

6.4填写的保证金账户和账号信息必须是投标人基本账户的真实信息，此信息将作为收取及退回保证金时使用，由于投标人填写错误导致投标保证金不能及时收取及退回的，责任由投标人自行承担。不得以个人名义电汇投标保证金。

6.5填写的投标

没有在中国电力招标采购网（www.dlztb.com）上注册会员的单位应先点击注册。登录会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件！

联系人：李杨
咨询电话：010-51957458 
手 机：13683233285 
传 真：010-51957412 
QQ:1211306049 
微信：Li13683233285
邮箱：1211306049@qq.com
来源：中国电力招标采购网 编辑：ykjtzb